---

громадян (побутове замовлення) організація, що обслуговує побутові

потреби громадян, зобов'язується виконати для замовника певну

роботу, а замовник зобов'язується прийняти її і оплатити.

До договору побутового замовлення застосовуються загальні

правила про договір підряду (статті 335—337, 339—342, частина

третя статті 343, статті 346, 347 цього Кодексу).

По окремих видах обслуговування громадян Рада Міністрів

Української РСР затверджує типові договори побутового замовлення.

Відступи від умов типових договорів, що обмежують права

замовників, недійсні.

С т а т т я 349. Виконання роботи за договором побутового

замовлення

За договором побутового замовлення підрядчик виконує роботу з

свого матеріалу, а за бажанням замовника — з його матеріалу.

Якщо робота виконується з матеріалу підрядчика, вартість

матеріалу сплачується при укладенні договору повністю або в

частині, зазначеній у типовому договорі (стаття 351 цього

Кодексу).

У випадках, передбачених законодавством Української РСР,

оплата матеріалів, наданих підрядчиком, може провадитись з

розстрочкою платежу.

Якщо робота виконується з матеріалу замовника, то в

квитанції, що йому видається підрядчиком при укладенні договору,

повинні бути вказані точне найменування матеріалу і його оцінка за

згодою сторін.

С т а т т я 350. Права замовника в разі істотного порушення

договору побутового замовлення і строк на

пред'явлення претензій і позовів про

недоліки в роботі

Якщо підрядчик допустив істотні відступи від умов договору

побутового замовлення або інші істотні недоліки в роботі,

виконаній з матеріалу замовника, останній вправі на свій вибір

вимагати або виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої

ж якості, або розірвання договору і відшкодування збитків.

Порядок і строк пред'явлення претензій з приводу недоліків у

роботі за договором побутового замовлення визначаються в порядку,

встановлюваному Радою Міністрів Української РСР.

Позов з приводу недоліків у роботі, виконаній за договором

побутового замовлення, може бути пред'явлений не пізніше шести

місяців з дня відхилення претензії, а якщо претензія не заявлена

або час її заявлення встановити неможливо, — не пізніше шести

місяців з дня строку, встановленого для заявлення претензії

(частина друга цієї статті).

С т а т т я 351. Сплата винагороди за договором побутового

замовлення

Вартість робіт, виконуваних за договором побутового

замовлення, визначається затвердженим в установленому порядку

прейскурантом і сплачується замовником відповідно до типового

договору або повністю при укладенні договору, або шляхом видачі

авансу при укладенні договору з остаточним розрахунком при

одержанні замовником виконаної підрядчиком роботи, або повністю

при одержанні замовником зазначеної роботи.

(із змінами, внесеними Указом ПВР N 278-11 від 20.05.85)

С т а т т я 352. Наслідки неявки замовника за одержанням

виконаної роботи

В разі неявки замовника за одержанням речі, виготовленої за

договором побутового замовлення, підрядчик вправі після закінчення

шести місяців з дня, коли відповідно до договору річ повинна була

бути здана, і наступного дворазового попередження замовника

продати річ у встановленому порядку, а виручену суму, за

вирахуванням всіх належних підрядчику платежів, внести у депозит

державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса на ім'я

замовника.

(Статтю 352 доповнено згідно із Законом N 287/94-ВР від 14.12.94 )

С т а т т я 352-1. Правила про окремі види договору

підряду

Правила про окремі види договору підряду між організаціями, а

також правила про договори підряду по обслуговуванню побутових

потреб громадян (побутового замовлення) встановлюються

законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами

законодавства Української РСР.

(Кодекс доповнений статтею згідно з Указом ПВР N 278-11

від 20.05.85)

Глава 29.

ПІДРЯД НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

С т а т т я 353. Договір підряду на капітальне будівництво

За договором підряду на капітальне будівництво

організація-підрядчик зобов'язується своїми силами і засобами

збудувати і здати організації-замовнику передбачений планом об'єкт

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і у

встановлений строк, а замовник зобов'язується надати підрядчику

будівельну площадку, передати йому затверджену проектно-кошторисну

документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва,

прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.

Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним,

електротехнічним та загальнозаводським устаткуванням і апаратурою

покладається на замовника, крім випадків, передбачених

спеціальними постановами. Спеціальними постановами на замовника

може бути покладене забезпечення будівництва матеріалами.

С т а т т я 354. Генеральний підрядчик і субпідрядчик

Договір підряду на капітальне будівництво укладається

замовником з однією будівельною організацією, а у випадках і в

порядку, що визначаються Радою Міністрів СРСР, з двома і більше

будівельними організаціями, які вправі як генеральний підрядчик на

основі договору субпідряду доручати виконання окремих комплексів

робіт спеціалізованим організаціям (стаття 164 цього Кодексу).

Договір на виконання робіт по монтажу устаткування

укладається замовником або з генеральним підрядчиком, або з

поставщиком устаткування.

За згодою генерального підрядчика договори на виконання

монтажних та інших спеціальних робіт можуть укладатися замовником

з монтажними або іншими спеціалізованими організаціями.

(із змінами, внесеними Указом ПВР N 2895-07 від 22.07.70)

С т а т т я 355. Права замовника

Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за

відповідністю обсягу, вартості і якості виконуваних робіт проектам

і кошторисам. Він вправі в будь-який час перевіряти хід і якість

будівельних і монтажних робіт, а також якість використовуваних

матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську

діяльність підрядчика.

Недоліки виконання робіт або використовуваних для робіт

матеріалів, допущені з вини підрядчика (або субпідрядчика),

повинні бути усунуті підрядчиком за свій рахунок.

С т а т т я 356. Відповідальність сторін за порушення

договору підряду на капітальне

будівництво

За невиконання або неналежне виконання обов'язків за

договором підряду на капітальне будівництво відповідальна за це

сторона сплачує встановлену неустойку (пеню), а також відшкодовує

в сумі, не покритій неустойкою, збитки, що виразилися у зроблених

другою стороною витратах, у втраті або пошкодженні її майна.

Суми неустойки (пені), сплачені підрядчиком за порушення

строків виконання окремих робіт, повертаються підрядчикові в разі

закінчення усіх робіт по об'єкту до встановленого договором

кінцевого строку.

С т а т т я 357. Правила про договори підряду на капітальне

будівництво

Договори підряду на капітальне будівництво укладаються і

виконуються відповідно до правил, затверджуваних Радою Міністрів

СРСР або у встановленому нею порядку.

Особливі правила про договори підряду на капітальне

будівництво в колгоспах затверджуються в порядку, встановлюваному

Радою Міністрів Української РСР.

Глава 30.

ПЕРЕВОЗКА

С т а т т я 358. Договір перевозки

За договором перевозки вантажу транспортна організація

(перевізник) зобов'язується доставити ввірений їй відправником

вантаж до пункту призначення і видати його управомоченій на

одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується

сплатити за перевозку вантажу встановлену плату.

За договором перевозки пасажира перевізник зобов'язується

перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром

багажу — також доставити багаж до пункту призначення і видати його

управомоченій на одержання багажу особі; пасажир зобов'язується

сплатити встановлену плату за проїзд, а при здачі багажу — і за

провіз багажу.

Умови перевозки вантажів, пасажирів та багажу і

відповідальність сторін по цих перевозках відповідно до Основ

цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік

визначаються статутами (кодексами) окремих видів транспорту і

правилами, що видаються у встановленому порядку.

Умови перевозки вантажу, пасажирів і багажу автомобільним

транспортом та відповідальність сторін по цих перевозках

визначаються відповідно до цього Кодексу Статутом автомобільного

транспорту Української РСР, затверджуваним Радою Міністрів

Української РСР, і правилами перевозок, що видаються у

встановленому порядку.

С т а т т я 359. План вантажних перевозок та

відповідальність за його невиконання

Договір перевозки вантажів державних, кооперативних та інших

громадських організацій укладається на підставі плану перевозок,

обов'язкового для обох сторін.

Укладення договорів перевозки вантажів, не передбачених

планом, допускається в порядку, встановленому транспортними

статутами (кодексами).

Перевізник і відправник несуть майнову відповідальність за

неподачу перевізних засобів, непред'явлення до перевозки вантажу

та за інші порушення обов'язків, що випливають з плану перевозок,

а так само за такі ж порушення у випадках, передбачених частиною

другою цієї статті.

Відправник, який не пред'явив вантаж для перевозки

автомобільним транспортом, повинен заплатити автотранспортній

організації штраф за всю непред'явлену кількість вантажу в

порівнянні з місячним планом перевозок або разовим замовленням.

Вантаж, який був пред'явлений відправником у стані, що не

відповідає правилам перевозки, і не був приведений ним у належний

стан в строк, що забезпечує своєчасну відправку, вважається

непред'явленим.

Автотранспортна організація, що не подала відправникові

транспортні засоби, достатні для перевозки вантажу, передбаченого

місячним планом перевозок або прийнятим до виконання разовим

замовленням, повинна сплатити відправникові штраф за всю

невивезену кількість підготовленого до відправки багажу в

порівнянні з місячним планом або разовим замовленням. Надання

перевізних засобів, не придатних для перевозки передбаченого

планом вантажу, дорівнюється до ненадання транспортних засобів.

Автотранспортна організація і відправник звільняються від

відповідальності за невиконання плану перевозок, якщо це

невиконання сталось внаслідок:

1) явищ стихійного характеру (заметів, поводі, пожежі та

ін.);

2) аварії на підприємстві, внаслідок якої робота підприємства

була припинена на строк не менше трьох діб;

3) тимчасового припинення або обмеження перевозки вантажів по

визначених шляхах, встановлюваного в порядку, передбаченому

Статутом автомобільного транспорту Української РСР.

Розмір штрафів, передбачених частинами четвертою і п'ятою

цієї статті, визначається Статутом автомобільного транспорту

Української РСР.

С т а т т я 360. Розрахунки за перевозку вантажів, пасажирів

і багажу автомобільним транспортом

Розрахунки за перевозку вантажів, пасажирів і багажу

автомобільним транспортом, а також за виконання автотранспортними

організаціями операцій і послуг, зв'язаних з цими перевозками,

провадяться згідно з тарифами, затверджуваними в порядку,

встановленому Радою Міністрів Української РСР.

(із змінами, внесеними Указом ПВР N 278-11 від 20.05.85)

С т а т т я 361. Навантаження і розвантаження вантажів, що

перевозяться автомобільним транспортом *

Навантаження вантажів на автомобіль провадиться силами і

засобами відправника, а їх розвантаження — силами і засобами

одержувача, якщо інше не встановлено згодою автотранспортної

організації з відправником або відповідно з одержувачем.

Строки навантаження і розвантаження вантажів засобами

відправників і одержувачів визначаються в порядку, встановлюваному

Радою Міністрів Української РСР.

(із змінами, внесеними Указом ПВР N 278-11 від 20.05.85)

За простій засобів автомобільного транспорту під

навантаженням і розвантаженням понад встановлені строки з вини

відправника або одержувача, а також за простій з вини відправника

засобів автомобільного транспорту по шляху слідування відправник

або одержувач сплачує автотранспортній організації штраф у

розмірі, встановленому Статутом автомобільного транспорту

Української РСР.

С т а т т я 362. Відповідальність перевізника за втрату,

нестачу і пошкодження вантажу або багажу

Перевізник відповідає за втрату, нестачу і пошкодження

прийнятого до перевозки вантажу і багажу, якщо не доведе, що

втрата, нестача або пошкодження сталися не з його вини (стаття 209

і частина перша статті 211 цього Кодексу).